随着科技的发展，建设施工合同的今日更新也在不断地推陈出新。今天，我将为大家详细介绍它的今日更新，让我们一起了解它的最新技术。

工地施工合同

　在当今不断发展的世界，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我为大家整理的工地施工合同范本（通用7篇），希望对大家有所帮助。

工地施工合同1

　甲方：

　乙方：

　一、 甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。

　二、 甲方为了巩固XX成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如________年有质量问题，由乙方承担一切责任。

　三、 二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。

　四、 外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)

　五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。

　六、 签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分________年平均付清。

　七、 甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。

　甲方：_________

　乙方：_________

　________年____月____日

工地施工合同2

　甲方：(以下简称甲方)________________

　乙方：(以下简称乙方)________________

　经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

　一、工程内容：

　1、围墙：100米

　2、篮球操场(1个)：513.24平方米

　3、新食堂前水泥地面：248平方米

　4、台价：113.7平方米

　5、暗沟：350米.

　6、明沟:100米

　7、传达室:17.28平方米

　8、校门:1个.

　9、挡土墙:20米,花池围栏:80米

　10、升旗台:1个

　1、检查井:6个.

　2、办公楼与教学楼地面水泥:1098平方米.

　3、该篮球场、围墙等内容具体做法见乙方提供的施工图。

　3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

　4、该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100,每3500为一跨墙。

　5、乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

　二、工程质量：

　1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

　2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

　3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　三、工期：________年____月____日-________年____月____日。

　四、工程价款及支付：

　1、甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价元。(全部费用包干)

　2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。

　①合同签订后当日内，甲方支付乙方元预付款;

　②具体工程量按实际验收的方量为准。

　③工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后____日内，支付完成工程量总价的80%给乙方;

　④全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十日内，支付款达到合同总价的80%给乙方;

　⑤竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从________年____月____日开始计算)。

　五、成品及半成品保护：

　1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

　2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。

　3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

　六、施工管理及协调：

　1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

　2、为加强现场管理，，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

　3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

　4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

　5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。

　七、工程质量保修与售后服务：在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知2天上门维修，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

　八、违约责任：

　1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

　2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

　3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

　4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

　九、本合同一式三份，甲方、乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章或签字后生效。

　十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

　十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

　甲方(公章)：_________

　乙方(公章)：_________

　________年____月____日

工地施工合同3

　甲方：(以下简称甲方)

　乙方：(以下简称乙方)

　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。地点：____县建材市场院内。

　二、承包方式

　三、工程承包内容

　四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。

　五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。

　六、总工期要求

　七、甲方责任

　1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　八、乙方责任

　1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。

　九、工程质量、安全及保修

　1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。

　十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　甲方(公章)：_________

　乙方(公章)：_________

　________年____月____日

工地施工合同4

　甲方：_______

　乙方：_______

　甲方委托乙方____套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：

　一、工程项目及内容：铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。

　二、承包方式：包工包料。

　三、工程造价（____元）为人民币________

　四、工程款项结算方法：乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即（人民币____元），工程完工验收后，一个月之内付清余款（即人民币____元整）。

　五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。

　六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。

　七、交付使用日期：总施工期为____天，即由________年____月____日至________年____月____日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。

　八、其它约定事项：_______

　九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。

　十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。

　十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。

　甲方：_______

　乙方：_______

　____年____月____日

工地施工合同5

　甲方：_________

　乙方：_________

　甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备壹台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。

　一、项目概况

　1、工程项目名称：

　2、安装地点：

　3、设备名称：施工升降机

　4、设备型号、规格：

　5、设备制造单位：

　6、安装总高度：69米

　二、承包方式；由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。

　三、承包费用

　1、安装的费用为每台18000.00元整）安装到69米（含人工费及检测费等费用）。

　2、附着费用为每道 元整。

　四、付款方式第一次安装完毕现场验收后预付13000.00元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为5000.00元整。

　五、甲方责任

　1、负责施工现场的“二通一平”（通路，通电，场地平整）。

　2、按合同所规定时间付款。

　3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。

　4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。

　5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。

　六、乙方义务

　1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。

　2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。

　方案内容包括：

　（1）工程概况

　（2）作业前准备

　（3）安装施工方法和步骤

　（4）安全技术措施

　（5）其他有关内容

　3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具（如安全帽、安全带等）。

　4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。

　5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料（设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供）。经本地施工安全监督站核准后方能开工（工程未报建除外）。

　6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。

　7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

　8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。

　七、补充条款

　八、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。

　九、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

　甲方：_________

　乙方：_________

　________年____月____日

工地施工合同6

　甲方：

　乙方：

　双方本着平等互利的'原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　一、施工承包范围：

　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　二、施工承包工期：

　1、自________年____月____日至________年____月____日。

　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　三、施工承包价格：

　1、工程单价：每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　四、施工质量要求：

　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-20）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210-20）等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;

　3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;

　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;

　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍;

　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1。

　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压。

　第一遍罩面涂料。

　第二遍罩面涂料。

　第三遍罩面涂料。

　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　五、承包方式：包工包料

　六、付款方式：

　（1）、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

　（2）、单项工程完工验收合格后____日内支付至合同总额的95%;

　（3）、余款5%自工程竣工验收________年且无质量问题的1个月内付清。

　七、工程条件

　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　1．施工基面满足相关规范要求。

　2．提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　3．施工现场所需水、电。

　八、安全施工要求：

　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

　九、其他

　1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币20元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

　2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

　十、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。

　十一、本合同自签定之日起生效。

　甲方：_________

　乙方：_________

　________年____月____日

工地施工合同7

　发包方（甲方）：

　承包方（乙方）：

　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：

　一、 工程概况

　1、工程地址：xxx

　2、工程概况 ：外牌匾人工费

　二、 工程日期

　开工日期________年____月____日 交工日期________年____月____日

　三、 工程造价及结算方式：

　1、 工程总造价__________________________元整，不含所有税金。

　2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价%人民币___________元整。

　3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的%____________

　四、工程变更

　施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。

　五、违约责任

　1、 由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。

　2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。

　3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。

　六、其它

　合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。

　合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。

　合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用。

　甲方：_________

　乙方：_________

　________年____月____日

建设工程施工合同的主要内容包括哪些

法律分析：建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。4、工程质量。5、工程造价。6、技术资料交付时间。7、材料和设备的供应责任。8、拨款和结算。9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政法规予以规范。10、质量保修范围和质量保证期。11、相互协作条款。

法律依据：《中华人民共和国民法典》 第六百六十八条 借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。

建设工程合同有哪几种

法律分析：按照民法典的规定，建设工程合同包括三种：即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百九十四条 勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

工程建设合同

　 工程建设合同 （一）

　甲方：_____________________________

　乙方：_____________________________

　甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

　一、合同期限

　从_________年______月______日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_________年_______月______日止。合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。

　二、工作岗位

　甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。

　三、工作条件和劳动保护

　甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

　甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。

　四、工作时间

　甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。

　五、劳动报酬

　乙方工资按以下第_________种方式，按工期进度结算：

　（一）按时计酬，日薪_________元或月薪_________元；

　（二）按建筑面积计酬，每平方米_________元；

　（三）其它：_________。

　若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元，待工程实际完成结算工资时扣减。

　六、社会保险

　甲、乙双方按规定参加社会保险。

　七、劳动纪律

　乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。

　乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。

　八、劳动合同的解除与不得解除的规定

　经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。

　乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

　（一）在试用期间，发现不符合录用条件的；

　（二）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；

　（三）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

　（四）被依法追究刑事责任或劳动教养的。

　在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前 日以书面形式通知乙方本人：

　（一）乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排适当工作的；

　（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

　（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；

　（四）甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。

　有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：

　（一）在试用期内的；

　（二）甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　（三）甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；

　（四）乙方因其它情况需要辞职，需在_________日前以书面形式通知甲方。

　乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：

　（一）因工负伤，在规定的医疗期内的；

　（二）女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的；

　（三）法律、法规、规章、规定的其他情形。

　九、违反劳动合同的责任

　甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金_________元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

　十、劳动争议

　甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。

　若双方不能协商解决的，当事人应向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向_________人民法院提起诉讼。

　十一、其它约定

　合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。

　甲方（签章）：_________

　乙方（签章）：_________

　_________年____月____日

　 工程建设合同 （二）

　本协议书由____________（以下简称“业主”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

　鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的.项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议：

　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　2.公路工程施工监理合同通用条件

　3.公路工程施工监理合同专用条件

　4.《公路工程施工监理规范》（jtj　077－95）

　5.公路工程施工监理招、投标文件

　6.双方签认的补充或修正文件

　7.其它文件

　8.附件：

　附件a——监理服务的形式、范围与内容

　附件b——业主提供的监理工作条件

　附件c——监理服务的费用与支付

　其它附件

　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，( )向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_________份，双方各执_________份。

　业主：（盖章）____________ 监理单位：（盖章）_________

　法定代表人：（签字）______ 法定代表人：（签字）_______

　单位地址：________________ 单位地址：_________________

　邮编：____________________ 邮编 ______________________

　电话：____________________ 电话：_____________________

　传真：____________________ 传真：_____________________

　开户银行：________________ 开户银行：_________________

　帐号：____________________ 帐号：_____________________

　 工程建设合同 （三）

　甲、乙双方经协商，甲方同意将_______围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

　一、 围墙长度______米。

　二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币______元（大写：____________）。

　三、 付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

　四、 未尽事宜，双方协商解决。

　五、 本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

　甲方（盖章）：______________

　甲方代表（签字）：__________

　乙方（盖章）：______________

　甲方代表（签字）：__________

　乙方代表（签字）：__________

建设工程施工范文合同模板

　建设工程施工合同范文怎么写?对此，我为您提供了“建设工程施工合同模板”，希望对您有所帮助。更多精彩内容您也可以关注本网站，我们将为您提供更多的帮助。

建设工程施工范文合同模板(一)

　工程名称：

　工程编号：

　发包方：

　承包方：

　签订时间：

　签订地点：

　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　第一条工程项目

　一、工程名称：

　二、工程地点：

　三、工程项目批准单位：

　批准文号：(指此工程立项有权批准机关的文号)

　项目主管单位：

　四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积：(平方米);其他：。

　五、工程造价：万元，其中土建：万元，安装：万元。

　第二条施工准备

　一、发包方：

　1.月日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　2.月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的)，并提供有关隐蔽障碍物的资料。

　3.本合同签订后天内提交建筑许可证。

　4.合同签订后天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料(包括地质水准点坐标控制点)份。

　5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。

　二、承包方：

　l.负责施工区域的临时道路、临时设施及水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　3.编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。

　第三条工程期限

　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天(日历天)，自

　年月日开工至年月日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

　二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。

　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　1.按施工准备规定，不能提供施工场地及水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代、换而影响进度;

　3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

　第四条工程质量

　一、本工程质量经双方研究要求达到：。

　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证，方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;

　3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

　5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

　三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

　四、本工程材料和设备差价的处理办法：。

　第六条工程价款的支付与结算

　工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

　一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的%，计人民币万元;安装工程按人工费的%，计人民币万元;材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额。

　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

　三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额每日万分之三的违约金。

　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方停、窝工损失的，应由发包方承担。

　六、本合同造价结算方式：。

　七、承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查;发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。

　第七条施工与设计变更

　一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包方均不得擅自修改。

　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。

　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采用实施，节约的价值按国家规定分配。

　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

　第八条工程验收

　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　二、工程施工中，地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

　三、工程竣工验收后，发包方方可使用。

　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

　第九条违约责任

　承包方的责任：

　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　发包方的责任：

　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　四、承包方验收通知书送达日后不进行验收时按规定偿付逾期违约金。

　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　第十条纠纷解决办法

　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第()项方式解决：

　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　二、向人民法院起诉。

　第十一条附则

　一、本合同一式份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑物所在地工商公证部门办理鉴(公)证。

　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　发包方：(盖章)承包方：(盖章)

　法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)

　委托代理人：(签章)委托代理人：(签章)

　单位地址：单位地址：

　开户银行：开户银行：

　账号：账号：

　电话：电话：

　邮政编码：邮政编码：

　年 ? 月 ? 日年 ? 月 ? 日

　经办建设银行：建筑管理部门：鉴(公)证机关：(盖章)

　(盖章)(盖章)鉴(公)证意见：

　经办人：(盖章)

　年 ? 月 ? 日年 ? 月 ? 日年 ? 月 ? 日

建设工程施工合同范文模板(二)

　委托方(甲方)：____________________________________

　地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　法定代表人：____________ 职务：____________

　承包方(乙方)：____________________________________

　地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　法定代表人：____________ 职务：____________

　依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

　第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

　第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

　第三条 甲方责任

　1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。

　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

　委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

　2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

　3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

　4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

　5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

　6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

　第四条 乙方责任

　1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

　2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

　5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

　6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

　第五条 勘察设计费用

　乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。

　第六条 违约责任

　1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

　2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。

　3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

　4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

　5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。

　6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。

　8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。

　9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.

　第七条 合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。

　1.申请________仲裁委员会仲裁。

　2.向人民法院起诉。

　第八条 合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

　第九条 本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　第十条 本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。

　甲方：____________________________

　甲方代表：________________________

　____年____月____日

　乙方：____________________________

　乙方代表：________________________

　____年____月____日

　 我精心推荐

建设工程合同协议书范文（5篇）

#书信函# 导语建筑施工合同协议书，目的就是为了保证双方之间的合法权利和利益，防止在违约的情况下，没有相应的惩罚措施。下面是 整理分享的建设工程合同协议书范文，欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！

1.建设工程合同协议书范文

　甲方：______________乙方：______________

　一、工程名称：_____________________。

　二、工程内容及工程量：_______________。

　三、工程总造价：大写（￥__________________元）

　四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。

　五、约定施工工期：______年___月___日______年___月___日

　六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）

　七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。

　八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。

　九、质保期（一年）此工程质保期______年：______年___月___日均由乙方负责。

　十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。

　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　甲方（公章）_________乙方（公章）_________

　_________年____月____日_________年____月____日

　

2.建设工程合同协议书范文

　甲方：____________________

　乙方：____________________

　因甲方工程施工需要，将模板制作安装项目分包给乙方施工，本着自愿、诚实信用的原则，为明确双方责任和权利，确保工程质量和安全生产、文明施工保质保量按期地完成，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》规定，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款，望双方共同信守执行。

　一、工程概况

　1、工程名称：____________________。

　2、施工地点：____________________。

　3、承包方式：主体模板制作及安装、包工包料。

　4、承包范围：施工图及设计变更联系单所有涉及的梁、板、柱及剪力墙、构造柱、阳台栏板等模板安装拆除、螺杆制作安装拆除以及内架搭设拆除，施工中所用的所有材料，包括模板、钢管、铁钉、铁丝及所有木工工艺施工机具，爆模所造成混凝土的凿打，以及小型构件模板制作，楼层清理及楼层轴线和细部放线均由乙方自行负责。

　二、施工工期

　乙方应按甲方每月进度计划合理安排人员进行施工，楼层模板制作安装每层不超过10天，若遇设计变更、停电、不可抗力等原因或其他分项工程未能及时配合及其甲方原因造成的，经甲方项目经理签证认可后方可顺延工期。如因乙方自身劳动力储备不足及返工所造成工期延误，每超过一天罚款300元，相应提前一天奖励300元。

　三、承包价格及结算方式

　1、承包价格：本工程模板分项工程以包工包料的形式承包给乙方，承包单价为125元/㎡，总建筑面积按施工图纸面积进行计算，架空层及设计更改增加部份另算（其中基础已施工完成，结算时扣除8000元）。

　2、结算方式：甲方根据乙方施工进度，按每月25日前进行统计工程量，于次月10日至15日前支付前月进度工程量的80%工程进度款。其余待中间验收合格后支付15%工程款，剩下5%作为工程保修金，待工程验收合格后一次性付清。

　四、工程质量

　1、乙方必须严格按照施工设计图纸、施工组织、施工方案、工程技术联系单、交底单及国家现行建筑工程施工规范、规程和标准的要求，严格按（GB50202—2002）规范精心施工，并无条件地接受甲方全方位、全过程管理。

　2、本工程木模制作质量必须做到合格标准，每道工序完成后应通知甲方管理人员及监理进行检查验收，验收中如有甲方管理人员和监理方提出的整改要求，乙方应无条件进行整改。

　3、模板拼缝必须严密，以免水泥浆渗漏。内架立杆、扫地杆、剪刀撑等搭设应符合安全及规范要求，以免发生安全事故。

　4、混凝土施工中如有模板发生混凝土胀模现象，处理费用由乙方负责；因乙方对施工图的不熟悉所造成的返工或重做由乙方负责。

　5、乙方应配合甲方对工人进行质量、安全的交底。

　五、双方责任

　1、甲方责任：

　（1）做好“三通一平”工作，施工用水、用电接至现场，提供施工图纸。

　（2）提供坐标控制点，水准点，每层主要控制线。

　（3）及时参加隐蔽工程验收、及时按合同约定支付工程款，配合乙方协调有关工作。

　（4）外墙脚手架按每层跟上。

　（5）按照本合同约定向乙方支付工程进度款。

　2、乙方责任：

　（1）全面履行合同，严格按规范、规程及设计要求组织施工，严格履行合同工期，确保按期完工。

　（2）服从项目部、甲方、监理等单位的管理和指挥，遵守项目部各项规章制度及处罚制度；认真接受现场有关部门的质量监督。

　（3）负责施工设备、机具的准备及人员组织调配，如在施工中所发生相互矛盾问题应服从甲方协调。

　（4）乙方造成质量事故或不符合相关规范及方案要求施工的或验收不合格的，乙方无条件返工、返修至合格。

　（5）乙方施工人员进入施工现场应服从甲方各项管理制度（各项管理制度附后）。

　（6）甲主提供楼层固定式配电箱及到施工楼层的移动式配电箱，接出路线由乙方协调有关工作。

　（7）负责提供相应的材料收据及人工工资表，严禁使用童工和无合法手续人员参加班组生产，若发现每人次罚款500元。

　（8）未经甲方书面同意，乙方不得将本工程自行转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或者部分在分包给他人。若乙方将其承包的分包工程转包或者在分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　六、安全生产

　乙方在施工过程中必须严格遵守安全生产操作规程，指定安全员专人负责安全生产，服从安全管理人员监督，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全，如违章操作而引起安全及其它事故，其责任与造成的经济等有关损失均由乙方自行负责，与甲方无关。

　乙方进入施工现场后甲方进行三级教育和安全技术交底，并签字作为备案。

　工人在施工过程中，必须严格按照安全操作规程进行操作，遵守工地现场的一切规章制度，安全员要随时监督，服从甲方的总体安排。

　乙方工人进场施工，必须配备施工操作证，持证上岗，严禁非机电人员操作机械，必须树立高度的安全意识，在施工区与生活区内，工人的安全自行负责，要自觉做好施工现场文明整洁工作，如有违反，则按公司及甲方的规章制度给予相应的处罚。

　外来务工人员必须及时办好外来人员的暂住手续，否则若遇到检查而带来的一切后果自行负责。

　班组长及时登记每月民工工资，从进度款中支付，如进度款不够支付必须由乙方垫资。根据劳动部的要求，工人必须与项目部签定劳动合同。

　七、违约责任

　第一个月的进度款预留2万元做为本工程的违约保证金。

　八、其他

　本合同正副本共二份，双方各执一份，由甲乙双方签字盖章后生效。如合同未尽事谊，双方另订立补充合同。

　甲方：________________乙方：________________

　________年____月____日________年____月____日

　

3.建设工程合同协议书范文

　发包方：______________（以下简称甲方）

　承包方：______________（以下简称乙方）

　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

　一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。

　二、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

　三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

　四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

　五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

　六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

　七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

　八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

　九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

　（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

　（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。

　十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

　十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

　十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

　十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

　十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

　十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。

　十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　__________年________月_______日__________年________月_______日

　

4.建设工程合同协议书范文

　甲方（承包人）：______________

　乙方（务工人）：______________

　为保证施工安全的顺利进行，确保务工人员的安全与健康，争创文明工地，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本合同书。

　一、双方的责任与义务：

　（一）甲方的责任与义务：

　1、负责对乙方务工人员的入场教育。

　2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作，并履行签字手续。

　3、施工前，甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动，受教育者必须签名，否则不予签订本合同。

　4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。

　5、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见。

　（二）乙方的责任和义务：

　1、按照甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。

　2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。

　3、乙方应保证其服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。

　4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。

　5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承担，甲方不负任何责任。

　二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故，甲方不予承担任何责任，本人同意以上细则者签字生效。

　三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　甲方：______________

　乙方：______________

　发包方：______________

　_______年_______月_______日

　

5.建设工程合同协议书范文

　单位（甲方）：______________________________

　施工单位（乙方）：__________________________

　根据_________市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　一、工程名称：_______________________。

　二、施工地点及范围：本工程位于_________，绿地总面积为_________平方米。

　三、工程内容

　1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收;

　2.绿地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）;

　3.工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种.种植起算）;

　4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植;

　5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

　四、工程造价：工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。

　五、付款方式

　1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的_______%;

　2.第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的_______%;

　3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的_______%;

　4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。

　八、其他约定

　____________________________________________。

　九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。

　甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________

　__________年________月_______日__________年________月_______日

建设工程合同格式

篇一：

　甲方： 建设集团有限公司(以下简称甲方)

　乙方： (以下简称乙方)

　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利、协商一致原则，就济南军区第二招待所沿街综合楼土方工程施工，达成以下协议：

　第一条 工程概况及承包方式

　工程名称：招待所沿街综合楼土方工程

　 我精心推荐

　工程地点：解放路80号(第二招待所院内)

　承包方式：包工包机械、包工期包质量，乙方直接施工不准转包。

　第二条 承包范围

　承包范围：本工程整个基槽土方开挖。

　第三条 合同工期

　开工日期：2011年10月30日;竣工日期：2012年1月10日

　第四条 合同价款

　4.1本工程合同单价： 30 元/ m?，一次包死，不做调整(工程量以最终结算为准)。

　4.2合同价格及结算说明：

　4.2.1以上单价综合内容如下：

　(1)土方：历下环卫收取的2元/ m?保证金;2元/ m?的渣土处置费;施工期间监控及清洗设备费。

　(2)满足施工需要的机械及用具(含设备进、出场费);

　 我精心推荐

　(4)工人食宿及水、电费;

　(5)施工照明设施;

　(6)工人人身保险;

　(7)进场设备保险;

　(8)施工用水电费用;

　(9)综合管理费、利润、税金及承包本工程施工的一切风险费用。

　4.2.2其他乙方负责内容

　4.2.2.1在开挖施工过程中，若遇岩石等各种因素，乙方均自行解决，甲方不增加费用。

　4.2.2.2各种机械进出场、配备数量，进出市区等全部进入报价，结算时不做调整。

　4.2.2.3乙方在施工过程中，因充分考虑扰民因素及运输中出现的各种情况，出现各种罚款、赔偿均由乙方负责。

　4.2.2.4乙方负责同交警、城管、环卫等相关政府职能部门的一切协调事宜及相关手续的办理，费用由乙方负责。

　第五条 工程款支付：

　 我精心推荐

　5.1预付款：本工程无预付款。

　5.2工程进度款：土方工程完成并验收合格后，在2012年1月23日(农历春节)前付至完成产值的50%;余款待工程到达+0.00后一个月内付清。

　第六条 工地代表

　6.1甲方驻工地代表：

　项目负责人：

　6.2乙方驻工地代表：

　项目负责人： 联系电话： 联系电话：

　第七条 质量要求和控制严格按照经审批的《土方开挖施工方案》进行施工。

　第八条 双方责任

　8.1甲方责任：

　8.1.1进行现场情况及技术交底，积极配合乙方工作 。

　8.1.2按合同支付工程款。

　8.2乙方责任：

　8.2.1根据双方约定的标准，保质保量按期完成 。

　8.2.2按甲方进度要求编制施工安排计划和劳动力、设备进出场计划，书面报甲方审核确认后严格执行。

　 我精心推荐

　8.2.3根据合同工期约定，对影响工期的因素以书面形式提前通知甲方，但必须给甲方充足的处理时间。

　8.2.4乙方必须保证施工人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。

　8.2.5乙方必须严格按照经审批的施工方案、技术交底、施工验收规范进行施工。

　8.2.6乙方不能因为施工期间可能遇到雨天等情况耽搁工期，乙方要积极采取措施确保施工进度。

　8.2.7由于施工场地狭小，且在开挖时与降水支护交叉施工，乙方应考虑上述因素，由于本工程属于深基坑，乙方更应充分考虑到坡道收挖的施工难度，并保证在施工期间服从甲方现场管理。

　第九条 安全施工

　9.1乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人或自然人。乙方必须具备本分包工程的施工要求人员和机械设备。

　 我精心推荐

　9.2施工过程中，因乙方违反国家、工程所在地政府及甲方的安全、质量生产相关规章制度、规范标准、安全交底、工程指令和分包合同的相关约定等而导致的任何质量和伤亡事故，乙方应对此承担全部责任及费用。

　9.3一旦发生事故，乙方应立即采取必要的措施保护现场，防止事态的扩大，同时向甲方报告事故详情。乙方应根据甲方的指令，按国家和工程所在地政府规定的事故处理程序加以处理。

　9.4甲方认为乙方工作中的安全措施不力，设施不足，有权要求乙方限期改正。如不满足安全要求，甲方有权自行安排，所发生的费用由乙方承担。

　9.5乙方人员必须按甲方要求佩戴统一颜色、式样的安全帽。

　9.6乙方必须杜绝在施工期间毁坏甲方材料、机具等财产的现象，若发生相关的事件，甲方有权对乙方作出相应处罚，且乙方必须无条件退场。

　 我精心推荐

　第十条 违约责任

　10.1因甲方原因给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任,造成工期拖延的，经签认顺延工期。

　10.2乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，工期不予顺延。

　10.3因乙方原因造成工期拖延，每拖延一天按结算总价的3%进行处罚，工期控制按甲方施工时段分别控制。

　10.4乙方施工质量达不到甲方和规范要求，应赔偿甲方经济损失，若在工程进行之中，甲方有权终止合同。

　第十一条 争议的解决施工合同发生纠纷时，甲、乙双方可以通过协商解决。协商不成，应当向济南市人民法院提起诉讼。

　第十二条 合同生效与终止

　12.1本分包合同自双方授权代表签字并加盖单位公章后生效，甲乙双方在结清工程尾款后，本分包合同即宣告终止。

　 我精心推荐

　12.2如甲方与业主签订的合同解除，本分包合同随之解除。

　第十三条 合同份数本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　第十四条 合同文件及解释顺序

　14.1本合同条款。

　14.2甲方与业主签订的施工合同及双方往来的函件。

　14.3工程洽商、变更等确定双方权利义务的纪要、协议等。

　14.4标准，规范及有关技术文件。

　14.5图纸。

　14.6甲方发布的项目管理文件。

　第十五条 其他条款

　15.1本分包合同未尽、未明事宜由甲方与乙方另行协商，达成补

　充，与本分包合同具有同等法律效力。

　15.2本合同全部内容皆为电脑打印格式，手写无效。

　补充条款：

　 我精心推荐

　甲方：(盖章)

　地址：

　法定代表人或授权代表： (签章) 乙方：(盖章) 地址： 法定代表人或授权代表： (签章) 开户银行： 开户银行：

　账号： 账号：

　传真：

　日期： 年 月 日 传真： 日期： 年 月 日

篇二：

　(甲方)

　立合同单位(人)：南通二建奥体中心项目部

　(乙方)

　现因甲方工程需要，将该土方工程承包给乙方，经双方协商，签订本合同，共同遵守：

　一、工程名称：南京奥体中心工地(南通二建项目部)土方工程，工期：按甲方

　要求保期保质保量完成。

　二、乙方挖土方外运单价按22.5元/立方米计算，内倒挖土方(运距在300米以

　内)单价按12.5元/立方米计算。基坑土方整板余留10公分及整板土方以下基槽部分由乙方人工负责清理，22个大承台土方机械挖土按45%计算，人工挖土按55%计算，人工清理土方单价另外增加18.5元/立方米。

　 我精心推荐

　三、工程量计算方式：按场地实挖土方量计算。

　四、工程验收，工程竣工结束后，甲方开据签证单。

　五、付款方式：该工程结束，付总工程款地70%，余款当年内结清。

　六、乙方负责场外渣土保洁清理。

　七、甲方负责该工程地下排水作业，负责夜间噪音证办理，提供乙方夜间照明及

　派技术人员场指导施工及控制标高。

　八、如遇障碍物及未尽事宜共同协商解决。

　九、合同有效期：本合同一经双方签字与公证后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。

　十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　甲方代表： 乙方代表：

　联系：

　联系： 二0 年三月八日

　 我精心推荐

什么是建筑施工合同？

建筑施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。那么什么是建筑施工合同的呢？以下中达咨询带来关于什么是建筑施工合同的法律特征和注意事项，相关内容供以参考。

法律特征

1．签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。

2．承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。

3．签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。

国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。《招标法》第三条规定：“中华人民共和国境内进行工程建设项目必须进行招标。”

第四条规定：“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

4．建设工程施工合同实行备案制度。

建设部第89号令，即《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案；《辽宁省建筑市场管理条例》、《辽宁省建设工程招标投标条例》及《大连市建筑市场管理条例》都对施工合同备案做了法律规定。

在施工过程中，各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。

注意事项

一、合同主体审查

1、承包人应注意审查发包人资质。

对发包方主要应了解两方面内容：

①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准？是否列入投资计划？规划、设计是否得到批准？是否进行了招标等；

②发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格；

③履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、发包人应注意审查承包人资质。

①承包人一般应为建筑企业法人，除了内部承包之外，公民个人不能成为建设工程合同的主体；

②承包人应具有承包建设工程的资质。

二、工程范围。

发包人与承包人都应当对合同工程范围条款的进行明确的约定，最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量。

三、建设工期。

合同应对工期约定要准确、完善，如果存在中间交工工程，对中间交通工程的开工、竣工日期，也应在合同中做出明确约定。

四、工程质量。

1、发包人注意如下条款的约定：

①施工的工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求，经质量监督站核定为合格或优良；

②工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告；

③工程完工时承包人应向发包人提交完整的工程技术档案和竣工图，并负责办理工程竣工交付使用的有关手续；

④应注意工程保修的约定。

2、作为承包人，关于工程质量条款的约定应确保己方能够满足，并且，对于质量条款的约定应尽量做简单约定。

五、工程造价。

发包人与承包人都应当注意以下事项：

1、工程造价，如为招标工程，则应以中标时确定的中标金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。

2、合同造价是双方共同约定的条款，是承包方的利益所在，价款数额及付款日期应当明确具体。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。并且采用的合同价款方式双方要作出明确的约定。

①对可调价格合同，双方对价款调整的方法应进行明确约定，包括材料、设备价格的涨落，设计变更，降雨、台风等自然因素等。

②采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。还必须把风险范围约定清楚，约定具体的风险费用的计算方法，双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。一般来说固定价格合同，特别是固定总价合同，承包人往往承担的风险较大。因此，双方在合同中要对相关的承包工程范围、设计图纸所涵盖的工程量进行详细约定，并对物价因素、非承包人原因引起的工程量变化(如设计变更)、地质条件变化等因素给予充分考虑，将必要因素纳入风险范围。”

六、技术资料交付时间。

承包人应注意在合同中约定发包人向承包人提供与本工程项目有关的全部施工技术资料的时间，并且约定若发包人未按时提供资料，造成的工期损失或者工程变更应由发包人负责。

七、材料和设备供应责任，

1、若材料和设备供应采用承包人采购的方式，则发包人应注意在合同中详细的约定以下内容：

①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点；

②应约定供应方承担的具体责任；

2、若材料和设备的供应采用发包人供材、发包人指定、发包人审核，则承包人应注意在合同中详细的约定以下内容：

①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点；

②应约定供应方承担的具体责任；

③双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

④由发包人指定材料时应将材料名称、品牌、型号、厂家、价格调整方式等约定清楚。

⑤如发包人限价时应注意约定发包人审核的程序及期限，以免耽误工期。

八、工程进度款的拨款和结算。

对于承包人，工程进度款的约定尤为重要。对于工程进度款，通常是按月付款或按工程进度拨付。

1、约定按工程进度拨付的，应注意约定审核的时限及未能在时限内确认的违约责任，如约定“甲方应在收到乙方月进度报告后7日内审核完毕，逾期则以乙方送审的工程量为准”。有的发包人为了加大对审核进度款的约束，故意约定复杂的审核程序，如约定工程量审核需经项目经理、财务部长、主管经理、董事长签字并加盖公章。此时承包人应引起重视，并采取相应的对策。

2、约定按月支付，支付额度为上月完成工程量的相应比例。但某些建设项目大量增加合同外的工作量，使工程造价成倍增长，而工程款支付以合同价款为基数，并根据形象进度付款，造价的不准确必然导致工程款支付严重不足。合同外增加的价款，应约定当月签证，纳入当月支付。

九、竣工验收。

此条款的约定应以国家有关部委颁发的《关于基本建设项目竣工验收的暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量评定标准》和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。

十、质量保修范围和质量保证期。

发包人应当特别注意在合同中约定建设工程的质量保修范围和质量保证期。

十一、违约责任的约定应具有可操作性，以利于执行。

十二、其他条款。

1、作为承包人或者发包人，由于工程大，或者工程数量多，因此要办理授权手续。对于双方各自委派有人员，要向对方列出名单，明确职责和权限。特别应将具有变更、签证、价格确认、验收确认等具有签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等等约定清楚，防止无权人员随意签字，或走出权限签字。

2、争议管辖的约定不能违反级别管辖、专属管辖的规定，选择仲裁的，仲裁委员会的名称应当准确无误

3、如果合同各方对合同履行有特殊要求的，均应当在合同中予以明确约定。

更多关于标书代写制作，提升中标率，点击底部客服免费咨询。

好了，今天关于“建设施工合同”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“建设施工合同”有更深入的认识，并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息，请随时告诉我。