个人因工程款项拖欠向法院提起诉讼要求归还,若对方在履行期间仍未履行法院判决,可以向法院申请强制执行。起诉程序包括写起诉书、提交证据和起诉书、支付诉讼费用、法院审查受理并开庭、判决和判决的执行。起诉必须符合的条件是原告是与本案有直接利害关系的...更多法律知识，小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。

拖欠承包工程款，个人如何解决?

个人因工程款项拖欠向法院提起诉讼要求归还,若对方在履行期间仍未履行法院判决,可以向法院申请强制执行。起诉程序包括写起诉书、提交证据和起诉书、支付诉讼费用、法院审查受理并开庭、判决和判决的执行。起诉必须符合的条件是原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织,有明确的被告,有具体的诉讼请求和事实、理由,属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

一位个人因工程款项拖欠，向法院提起诉讼要求归还，若对方在履行期间仍未履行法院判决，您可以向法院申请强制执行。

个人拖欠承包工程款起诉的程序，具体如下：

1、写一份好的起诉书；

2、向法院提交证据和起诉书，并支付诉讼费用；

3、法院审查受理后开庭；

4、法院判决；

5、判决的执行，民事案件的审理时间一般为，简易程序应当在三个月内审结，一般程序会在六个月内结束。

起诉必须符合的条件是原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织，有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由，属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

如何起诉个人拖欠的承包工程款？

如果您是一个承包商,而某个客户拖欠了您承包的工程款,您可以采取以下法律行动来维护自己的权益:

1. 催讨债务:首先,您可以向客户发送催款通知,要求其按照合同规定的付款日期支付欠款。如果客户未能按时支付,您可能需要考虑采取法律行动。

2. 提起诉讼:如果客户仍然拖欠您工程款,您可以考虑起诉他们。您可以向当地法院提起诉讼,要求客户支付欠款。在起诉前,您可能需要准备相关证据,包括合同、收据、付款单、证据清单等。

3. 寻求帮助:如果您的工程款拖欠问题无法得到解决,您可以考虑寻求帮助。您可以咨询律师或当地法院,寻求法律建议和帮助。

在起诉个人拖欠的承包工程款时,您需要准备充分的证据,并了解当地法律程序。如果您不确定如何处理此问题,建议您寻求专业帮助。

结论：在个人拖欠承包工程款起诉时，应确保满足起诉条件并准备好相关证据。如客户未能按时支付欠款，可催讨债务或提起诉讼。在起诉前，了解当地法律程序并寻求专业帮助可更好地维护自身权益。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。

《拖欠承包工程款，个人如何解决?》相关阅读

发包人拖欠工程款：验收通过后如何解决?

发包人已组织验收并在相关文件上签字确认验收合格，后又以工程质量存在瑕疵为由，拒绝支付或要求延期支付工程价款的，该主张不能成立。但确因承包人施工导致地基基础工程、工程主体结构质量不合格的，发包人仍可以拒绝支付或要求延期支付工程价款。

发包人拖延验收工程怎么办

承包方应该学会利用相关司法解释的规定维护自身的权益。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释第十四条规定，“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。

由于竣工日期不仅涉及工程进度款支付、竣工结算，还涉及质量保修责任和保修金的返还时间，所以该日期的界定十分关键。为防止发包方恶意拖延验收，承包方在工程完工、具备验收条件时，即应主动向发包方提交《竣工验收报告》，这是至关重要的一步。《竣工验收报告》可以很简单，主文甚至可以只有一句话，比如“贵司委托我司承建的某某工程，我司已经完工并自查合格，现提请贵司组织验收”。承包方提交《竣工验收报告》后，即使发包方故意拖延不验收，也不影响该报告的效力，根据前述司法解释第（二）款，承包方提交报告之日即可视为工程竣工日期。

《最高人民法院关于审理建设工知程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用道后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

承包商拖欠工程款如何要回

一、承包商拖欠工程款如何要回

1．协商方式

发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，确定还款方案或签订还款合同。

2．调解方式

工程款拖欠后，承包单位除协商外，还可以请求有关部门，尤其是请政府主管部门调解。因施工中产生种种纠纷而造成的工程款拖欠，更应请政府主管部门、承担担保单位及劳动仲裁机构等进行调解、仲裁。

3．法律方式

法律方式主要有两种：一是仲裁，即就工程款拖欠具体事项及仲裁条款到仲裁机关，请求仲裁。仲裁和协商、调解相比，虽成本较高，但却具有法律强制执行的效力，当事人可以直接提请法院予以强制执行。二是诉讼，即没有仲裁条款的情况下向法律提起民事诉讼，要求返还工程款。

二、承包商拖欠工程款打欠据法院如何认定效力

法院可以从以下几个方面认定：

1．签订欠据的双方主体是完全民事行为能力人。

签订欠据行为属于普通的民事法律行为，当然要求签订的人必须具有完全民事行为能力的。

2．签订欠据的双方意思表示真实。

双方在签订的时候必须处于一个非常清楚自己在做什么的状态，如果是以欺骗或者是隐瞒，或者是暴力威胁来签订出来的借条，那么此时是不具有完全的民事法律效力的。

3．签订欠据内容符合法律规范和公序良俗。

签订欠据的内容通常包括双方当事人的姓名，电话联系方式，住址以及欠款的金额，归还的方式是否有利息等等。

三、承包商拖欠工程款讨要需哪些证据

1．当事人诉讼主体资格的证据

本类证据大致是双方的工商登记资料，如营业执照或工商查询资料，若涉及起诉时双方企业名称与原签订合同时不一致的，还应提交证明双方名称变更的证据。

2．证明建设工程合同关系成立的证据

本类证据主要是建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同（或协议、备忘录、现场工程签证单等）。

3．证明建设工程合同履行情况的证据

（1）工程预、决算报告；

（2）支付工程款的付（收）款凭证；

（3）当事人对工程量、工程质量共同确认的证据，如工程验收、结算凭证，质检报告等。

4．诉讼请求的计算依据

因建设单位拖欠工程款，施工单位在起诉时可依据《建设工程施工合同》的约定要求对方承担违约金；若合同没有违约金条款，可要求对方支付一定金额的逾期付款利息，对此，最高人民法院司法解释有规定。施工单位在起诉时，应向人民法院提供有关诉讼请求金额的计算方法及计算清单。