工程款延期支付，工期能否延长(工程延期的原因?)
工程建设中，拖欠工程款是一个常见的问题。拖欠工程款时，会给施工方带来一定的压力。比如工人工资发不出去，相应的工程材料也买不到。拖欠工程款可以顺延工期吗？【用户提...
工程款延期支付，工期能否延长
工程建设中，拖欠工程款是一个常见的问题。拖欠工程款时，会给施工方带来一定的压力。比如工人工资发不出去，相应的工程材料也买不到。拖欠工程款可以顺延工期吗？
【用户提问咨询】
工程款延期支付，工期能否延长？
【律师解析】
发包人迟延支付工程款，承包人可以请求发包人支付延迟支付工程款利息，未必停工或者顺延工期。尤其在双方有垫资约定情况下，迟延支付工程款并不会成为工期顺延的理由。
发包人欠付工程款，承包人主张工期顺延的，应满足如下条件:
1、工程款未予以支付系发包人原因，而非承包人原因;
2、施工合同约定延期支付工程款构成工期顺延事由;
3、因工程款延迟支付导致工程无法正常进行，施工人不能正常支付工人工资，购买材料，支付机械设备租赁费等。工程迟缓或者停工，并影响整体工期；
4、承包人提出了工期补偿申请，通常应该有书面证据，包括停工申请、付款申请、索赔报告、签证单、会议纪要、信函等。
【深度法律解析】
工期顺延一般包括下列情况：
1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备；
2、发包人没有及时向承包人提供施工资金；
3、发包人突然变更施工计划等各种情形。
【法律依据】
《民法典》第二百八十三条，【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
工程款延期支付，工期能否延长相关拓展阅读
建设工程合同工期能否合法顺延
在施工实践当中，我们经常会碰到工期延误的情况，其实在特定的情况下工期是可以允许顺延的，而造成工期顺延的情况也是比较多的。工程延期的原因?
答：问题一：什么是工程延期和工程延误?它们的区别是什么?如何处理? 延期和延误是相当的，是指对承包商而言相当于业主的说法的，即对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应...详细工程中的待工 工期延长如何赔偿
问：我方为施工单位 在我方完全有施工能力的情况下在实际施工中由于发包方的...,详细 以上就是小编精心整理的关于工程款延期支付，工期能否延长(工程延期的原因?)的全部内容，希望对于你了解建设工程合同工期能否合法顺延能有所帮助，让我们一起学习法律常识。相关推荐
-
土地纠纷案件怎么收费（土地官司律师怎么收费）
导读 : 导读：土地纠纷案件的法律服务费用如何收取关于土地纠纷案件中，涉及到的律师服务费用问题，其具体数额应参照诉讼案件的标的即涉案金额而定。通常而言，这类案件所需支付的...
-
房屋征收后不搬迁怎么办（被征收人在补偿决定规定的期限内不搬迁怎么处理）
导读 : 导读：房屋征收中，被征收方逾期不搬，政府可依法向法院申请强制执行。但须确保征收合法、补偿到位且给予充足搬迁期。无正当理由拒迁者，视为违约，或将承担额外经济损失等...
-
农村大棚拆迁有补偿吗（农村大棚拆迁补贴一亩多少）
导读 : 导读：在中国农村，大棚要是拆迁的话，一般都会有相关的补偿呢。这个补偿的钱数会把建设大棚花的成本、大棚已经使用的年限以及它能带来的经济效益等这些方面都考虑进去。补...
-
农村集体建设用地租赁（农村集体建设用地租赁最长期限）
导读 : 导读：农村集体建设用地租赁的相关法律问题研究当租赁农村土地的需求出现时，必须先完成征地并将其转变为国家所有的土地，然后遵循以下严谨有序的流程进行相应的租赁手续办...
-
拆迁补偿的范围包括什么（房屋拆迁补偿包括哪些?）
导读 : 导读：拆迁补偿范围一般有这些方面：一是被拆迁房屋的价值补偿，得保证不低于房屋征收决定公告那天类似房地产的市场价；二是因拆迁产生的搬迁和临时安置补偿，会按实际情况...
-
农村房拆迁宅基地如何赔偿（农村宅基地上房屋继承的当宅基地拆迁时有补偿吗）
导读 : 导读：农村房屋拆迁时，宅基地赔偿灵活多样，包括货币补偿、产权置换及新宅基地分配等。赔偿标准与方式受地区经济、土地价值等综合因素制约。通常，依据宅基地面积、位置、...
