因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜(施工中自然灾害所造成的损失由谁承担)

建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致工程停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成一定的损失。那么，因暴...更多内容由小编为你整理了因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜详细内容,欢迎浏览了解。

因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜

建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致工程停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成一定的损失。那么，因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜？

【律师解析】【律师解析】【律师解析】【律师解析】【律师解析】【律师解析】【律师解析】

若暴雨属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。若暴雨属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么，暴雨导致停工处理赔偿事项如下：

1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；

2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；

3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承包人承担；

4、需要清理和修复的费用由双方协商承担，但在实践中，费用由发包人承担；

5、工期顺延；

6、停工期间，承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。

【律师解析】【律师解析】

建筑工程延期交付，可以说是违约，那么根据相关规定，发包人是可以要求承包人赔偿损失的。建筑工程延期交付可以按照合同约定的数额赔偿，或者按照清单计价的工程项目进行索赔；合同没有约定的可以根据实际造成的损失支付，一并按照同期银行同类贷款利息支付利息。

【法律依据】

《中华人民共和国民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

以上就是“因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜？”的相关内容，要是因暴雨停工，双方又因为赔偿的事宜协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，向法院提起诉讼，用法律的武器保护自己。

友情提示：有类似法律问题可直接向专业律师发布在线咨询

因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜相关拓展阅读

因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜(施工中自然灾害所造成的损失由谁承担)

建筑工程分包有哪些限制条件

实践中很多时候人们会把工程进行分包，这样的话就可以加快速度将工程完工，但是建筑分包要符合一定的条件，那么工程分包的限制条件有哪些?

施工中自然灾害所造成的损失由谁承担

答：自然灾害属于不可抗力，但是自然灾害来临之前，如果气象部门已经提前发布了预警信息的，施工单位应该提前做好防灾准备，如果自然灾害特别严重，根据情况可部分或全部免除赔偿责任。双方当事人对造成损失都没有过错的，可以根据实际...详细

工程中途停工怎么处理

答：法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八...,详细以上就是小编精心整理的关于因暴雨导致工程停工，应怎样处理赔偿事宜(施工中自然灾害所造成的损失由谁承担)的全部内容，希望对于你了解建筑工程分包有哪些限制条件能有所帮助，让我们一起学习法律常识。